居间合同协议模板(通用5篇)

513好学 2023-10-16 05:26 编辑:admin 135阅读

  由于自身的需求,我们在很多的地方都会用到合同。作为签订合同的当事人,我们必须要清楚合同的具体内容。居间合同是委托人与居间人之间签订的合法书面协议。作为签订居间合同的当事人,我们必须要清楚合同的具体内容。 只不过,您又知不知道合同范本又有什么类型呢?下面的内容是我为大家整理的居间合同协议模板(通用5篇),欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。

居间合同协议模板(通用5篇)(篇一)   甲方: 联系方式:

  乙方: 联系方式:

  甲乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依照平等自愿,等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、工程事项

  终促成乙方与分包公司签订该工程项目承包施工合同。

  二、甲方义务

  1、甲方应向乙方提供该工程项目的信息,甲方有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察。

  2、甲方承诺向乙方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

  三、乙方义务

  1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,负责和分包公司进行合同谈判。

  2、居间成功后,则由乙方全面履行和分包公司所签订的专业施工合同。乙方因履行施工合同而产生的利益和损失,与甲方无关,乙方不能以任何理由与甲方产生纠纷。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  1、本项目居间报酬费用按工程实际方量计算,为每方计算。

  2、居间报酬在乙方和分包公司签订合同之后,机械进场向甲方支付 万元(¥ 元)。其余部分按每月工程进度拨款方式支付。

  3、居间成功后,乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬。如果未及时按实际方量支付相应的居间报酬,则逾期每日按相应居间向甲方支付违约金。

  4、乙方可以转账或现金的方式支付。

  五、居间费用的承担:居间费用是指甲方给乙方介绍该土方工程,乙方必须向甲方支付的信息费用。乙方与分包公司签订合同之后,该报酬作为甲方居间活动费用。

  六、保密事项

  1、甲、乙双方均应保守本合同所涉及的商业秘密。

  2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于双方的行为,否则有权要求对方承担违约责任。

  七、合同终止

  1、本合同签字后生效,开工月日至竣工 年月日,工程完工合同自行终止。

  2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

  3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  八、争议解决方式

  如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

  九、其他事项

  1、甲、乙双方不得将本合同转让(或委托)他人。

  2、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  甲方(签字盖章):

  身份证号:

  乙方(签字盖章):

  身份证号:

  合同签订日期:日

居间合同协议模板(通用5篇)(篇二)   甲方(委托人):

  联系电话:

  身份证号码:

  乙方(受托人):

  联系电话:

  身份证号码:

  甲乙方为了发挥双方优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依照平等自愿,互利互惠的原则,达成如下协议:

  一、 委托事项

  1、乙方接受甲方委托,负责就___________________________________________工程项目,引荐甲方和该项目的__________________________________直接洽谈,向甲方提供该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与_________________________________签订该工程项目承包施工合同。

  2、“居间成功”是指甲方与_______________________________________签订书面的工程承包合同。

  二、 乙方义务

  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察;

  2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实有效。

  三、 甲方义务

  1、甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料;负责和____________________进行合同谈判;

  2、如果居间成功,则由甲方全面履行和___________________________________所签的专业施工合同,甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。

  3、如果居间成功,则甲方因按本合同约定,向乙方支付居间报酬,如果未及时支付,则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。

  四、 居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  1、本项目居间报酬为__________________________________。

  2、居间报酬在甲方与乙方引荐的_________________________________签订该工程项目施工合同后5内日支付________________,进场后5日支付____________________,剩余部分分_________次付清(每次支付___________________________________________)。

  3、甲方可以转账或现金方式支付。

  五、 保密事项

  1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

  2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为,否则有利要求对方承担违约责任。

  六、 合同终止

  1、本合同签字生效后,如果至________年______月_____日,乙方仍未完成居间任务,本合同自动终止。

  2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

  3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。

  七、 争议解决方式

  1、如发生合同争议,双方协商解决。

  2、协商不成提交当地仲裁委员会仲裁。

  八、 其他事项

  1、乙方未经甲方同意不得将本合同委托事项转委托。

  2、本合同未尽事宜经双方协商同意后签补充协议,补充协议与本合同有同等法律效应。

  3、本合同一式贰份,甲方双方各执一份。

  签订地点: 签订日期:

  甲方(盖章): 乙方(签章): 法定代表人或委托代理人(签章):

居间合同协议模板(通用5篇)(篇三)   甲方(委托人):

  法定代表人或委托代理人:

  身份证号码: 联系电话:

  乙方(受托人): 联系地址:

  身份证号码: 联系

  联系地址:

  身份证号码: 联系电话:

  甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、委托事项

  1、乙方接受甲方委托,负责就 的土石方开挖工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同。

  2、“居间成功”是指乙方引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈,并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同。若甲方与业主方尚未成功签订书面的工程施工合同,则视为委托事项未完成。

  二、乙方的义务

  1、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。

  2、乙方在甲方与业主方进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。

  三、甲方义务

  1、甲方负责提供业主方要求的相关资料;并负责和业主方进行合同谈判。

  2、 如果居间成功,则由甲方全面履行和业主方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3、 如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的30%向乙方承担违约金。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  1、甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同后,当日即付给乙方现金伍拾万元整(¥500000.00元)作为酬金。

  2、本工程项目的居间费用按照每月的工程进度进行结算。

  3、计算方式:甲方按照每立方米土石方提取1.0元人民币结算并提取给乙方。

  4、甲方以现金的方式按月结算并支付给乙方;或以转账或汇款的方式直接把款项打到乙方指定临时指定的账户上。

  五、合同终止

  1、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。

  2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时本合同终止。

  六、争议解决方式

  如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁或法院判决。

  七、其他事项

  1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  2、其他未尽事宜,经双方协商一致形成的合同附件,与本合同具有同等法律效力。

  3、本合同一式三份,所有当事人各持一份,所有当事人签字盖手印后生效。

  甲方(盖章):

  甲方法定代表人或委托代理人(签字盖手印): ;

  乙方(签字盖手印): 、 。

  合同签订地:

  合同签订日:二__年 月 日

居间合同协议模板(通用5篇)(篇四)   委托人:

  身份证号:

  地址:

  联系电话

  居间人:

  身份证号:

  地址:

  联系电话

  就居间人为委托人提供居间服务事宜,上述双方,经平等自愿协商,达成如下协议

  第一条 委托事项及具体要求

  第二条居间期限

  从 年 月 日至 年 月 日。超出上述期间,如居间人仍为委托事项提成服务的,按如下第 种方式处理:

  (1)委托人无需支付报酬;

  (2)委托事项居间成功的,委托人仍按本合同约定支付报酬;

  (3)其它:

  第三条报酬及支付期限:

  1.居间人促成合同成立的,报酬标准为下列第 种:

  (1)促成合同成立金额的 ____%;

  (2) 元(大写: 元)。

  委托人应在委托事项居间成功(合同成立)后的 日内支付报酬。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。

  2.居间人指定收款账号:

  开户行:

  户名:

  3.居间报酬的发票与税收处理: 委托人不要求开具发票,约定的居间报酬应为居间人税后实收金额。

  第四条居间费用的负担

  居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;

  未促成合同成立的,居间活动的费用承担按下列第 种方式[现实生活这三种方式都有可能。如果居间活动成本较高,则有可能支付或报销居间活动的费用(全部或部分)。]:

  1)甲方无需向乙方支付任何居间活动的费用;

  2)甲方应向乙方支付必要费用(大写) 元,除此以外乙方不得要求其它任何费用;

  3)甲方应为乙方报销居间活动的费用。报销条件为: 。

  第五条 本合同解除的条件:

  1.当事人就解除合同协商一致;

  2.因不可抗力致使不能实现合同目的;

  3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;

  4.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;

  5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

  第六条委托人的违约责任:

  1、委托人未按约定付款的,每逾期一日,应按逾期金额的1%支付违约金。

  2、

  第七条居间人的违约责任

  第八条合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:

  (一)提交 仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向 所在地( 市 区)人民法院起诉。

  第九条其他

  1、本协议经双方签字或盖章后生效;

  2、补充:

  签订时间: 年 月 日

  委托人(签名或盖章):

  居间人(签名或盖章):

居间合同协议模板(通用5篇)(篇五)   甲方(委托人):_________ 乙方(居间人):_______________________

  联系地址:____________________ 联系地址:____________________

  法定代表人身份证:____________________

  联系电话:_____________ 联系电话:____________

  甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、委托事项

  1、乙方接受甲方委托,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位 直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

  2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

  二、甲方义务

  1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

  2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。()如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的 %向乙方承担违约金。

  三、乙方的义务

  1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。

  2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

  3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的____ %(即人民币__________ 万元,大写:__________ 万元)。

  2、居间报酬结算方式:

  居间报酬总金额为人民币__________ 万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的____ %)到账后,次日将报酬总额中的________万(大写:_________ 元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。

  3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
点击我更换图片